上海律师咨询_亚洲清色_上海法律在线咨询免费_亚洲青涩在线_找对口律师上策法网-亚洲青涩-策法网

免費法律咨詢熱線:

400-9969-211

21.8

累計挽回客戶損失21.8億元人民幣

1000

余家

企事業單位、社會團體、政府單位的法律顧問

1996

中國創辦最早的合伙制律師事務所之一

200

余名

律師 各領域 均有專家級律師坐鎮

30

萬+

累計解決客戶疑難法律問題

70%

律師

70%以上律師獲得法律碩士學位

服務領域

為重大疑難復雜案件提供一體化解決方案

主頁 > 法律案例 > 被索賠900萬工程糾紛應訴案

被索賠900萬工程糾紛應訴案

法律案例 2022-06-01 10:05:511572策法網
【導讀】趙某是工程項目經理,因公司與村委會發生糾紛,趙某被告上法庭,被索賠900余萬元。在確實充分的證據面前,原告撤訴。

【案情簡介】
 
  某村委會就該村村莊改造搬遷工程與某置業公司第一項目部簽訂聯建協議,某置業公司第一項目部負責建設,合同約定了工程價款、工期、工程款支付方式、建成房屋出售、違約責任等條款,合同由第一項目部項目經理趙某簽字,加蓋某置業公司項目部印章。
 
  因雙方協議履行產生糾紛,某村委會將某置業公司、趙某訴至法院,要求工期及房款索賠900余萬元,趙某委托我們代理案件訴訟。
 
【爭議焦點】
 
  1、聯建協議當事人是趙某,還是某置業公司,趙某個人應否承擔責任;
 
  2、造成工程停工責任在誰,巨額工期、房款索賠是否成立。
 
【辦案經過】
 
  與劉某見面詳細詢問了合同簽訂及履行過程,結合對方訴狀分析歸納出本案上列2項爭議焦點,并圍繞焦點問題找尋針對性證據求得破解。因該建設工程工期長,時間久,人員變動頻繁,搜尋證據工作異常繁雜。律師協同當事人在好幾箱的工程施工資料中找尋針對性證據。很多證據是在律師提示、引導之下才取得。
 
  庭審中主審法官歸納的案件爭議焦點與事前代理律師觀點不謀而合。因代理律師具有建設工程糾紛實踐經驗,加之前期工作細致入微,準備充分,庭審中對方證據及觀點并未超出代理律師庭前預期。
 
  代理律師指出授權證明書,以及協議書上的某置業公司項目部印章已經證明趙某系項目部項目經理,其簽訂履行合同系職務行為,相應法律后果應由公司承擔,趙某不是適格被告不應承擔責任。某置業公司被工商部門吊銷,法定代表人下落不明,但不能因此將單位應承擔責任轉嫁趙某個人。
 
  對于工程停工原因,有國土資源部門出具的未經批準建住宅責令停工通知書、村委出具的手續不完備停工通知、再次要求停工通知、供電部門限電通知等,種種證據證明即使工程進度款未支付但某置業公司仍堅持施工,誠信履行合同,但因建設工程手續不全、供電部門原因不得不多次長時間停工,造成工期延長。
 
  至于房款索賠,原告因資金緊張,在未告知被告的情況下,將好幾座建成樓房向第三人抵押借款。被告事后獲知信息并取得了相關證據,這幾座樓房被告無法出售。原告也無證據證明被告實際出售取得房款。
 
【案件結果】
 
  在確實充分的證據面前,原告方撤回起訴。


網站聲明: 本文“被索賠900萬工程糾紛應訴案”可能部分信息來自互聯網,以學習交流為目的,整合法律法規、政府官網及互聯網相關知識。如果發現有涉嫌抄襲的內容,請聯系我們,并提交問題、鏈接及權屬信息,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

  • 劉某拒不返還彩禮強制執行案 劉某拒不返還彩禮強制執行案

      1月5日上午,在強制拘留措施施壓下,被執行人劉某家屬代其到***法院執行局履行義務,一起婚約彩禮糾紛案件順利執行完畢。當天下午,執行干警前往***市拘留所對劉某提前解除拘留。申請執行人宋某與被執行人劉某因彩禮返還發生糾紛,宋某將劉某訴至***法院,經法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后,劉某拒不履行義務,宋某向法院申請強制執行。

    發布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 上海房屋產權律師通過案例提醒大家借房屋的風險 上海房屋產權律師通過案例提醒大家借房屋的風險

      上海房屋產權律師借劉某房屋借用后長期未還,葛某起訴要回房屋所有權的案例,提醒生活中借房屋應該注意的風險。案情簡介:房屋借用后長期未還,如何確定房屋所有權。2006年7月25日,葛某表示,1984年1月,葛某之父葛大將其位于西漢村965號的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后,這所房子被他的兒子劉某一家三口占據。葛大家多次催促劉某歸還房屋,但都失敗了,于是向法院提出以下訴訟請求:1.西漢村965號房屋歸葛所有;2.法律費用和其他費用由劉承擔。

    發布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 李某與安某的彩禮返還糾紛案 李某與安某的彩禮返還糾紛案

      "被告老李系被告小李的父親,被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經人介紹認識,認識后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚,訂婚時男方支付女方家彩禮166000元,女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親,支付小李家彩禮20000元,支付彝族風俗潑水費600元,潑水費是支付給來小李家幫忙的親友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時,原告小安支付被告小李家彩禮20000元,當天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方,小李家一方支付了3000元給小安

    發布于:2022-05-08

    詳細閱讀
  • 劉某與趙某未結婚登記返還彩禮案例 劉某與趙某未結婚登記返還彩禮案例

      劉某(化名)與趙某(化名)原系初中同學,2020 年 4 兩人確定戀愛關系,2020 年 10 月 1 日,雙方按當地習俗辦酒席舉行婚禮,按照農村習俗,劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元,舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活,但未辦理結婚登記手續。后因生活瑣事雙方產生矛盾,2021 年 6 月 27 日后,劉某及其家人前往趙某家協商退還彩禮,并確認二人正式分手。因雙方關于退回多少彩禮未達成一致,劉某遂訴至法院,劉某請求法院判令趙某返還禮金56188元。

    發布于:2022-05-08

    詳細閱讀

聯系我們

策法網竭誠為您服務

圖形驗證碼
提交問題,等待回電

咨詢電話

400-9969-211 

律師微信號

12871916 

主站蜘蛛池模板: 电杆荷载挠度测试仪-电杆荷载位移-管桩测试仪-北京绿野创能机电设备有限公司 | 济南展厅设计施工_数字化展厅策划设计施工公司_山东锐尚文化传播有限公司 | 除甲醛公司-甲醛检测-广西雅居环境科技有限公司 | 双能x射线骨密度检测仪_dxa骨密度仪_双能x线骨密度仪_品牌厂家【品源医疗】 | 移动厕所租赁|移动卫生间|上海移动厕所租赁-家瑞租赁 | 闭端端子|弹簧螺式接线头|防水接线头|插线式接线头|端子台|电源线扣+护线套|印刷电路板型端子台|金笔电子代理商-上海拓胜电气有限公司 | 武汉创亿电气设备有限公司_电力检测设备生产厂家| 罗氏牛血清白蛋白,罗氏己糖激酶-上海嵘崴达实业有限公司 | 大立教育官网-一级建造师培训-二级建造师培训-造价工程师-安全工程师-监理工程师考试培训 | 软膜天花_软膜灯箱_首选乐创品牌_一站式天花软膜材料供应商! | 华禹护栏|锌钢护栏_阳台护栏_护栏厂家-华禹专注阳台护栏、楼梯栏杆、百叶窗、空调架、基坑护栏、道路护栏等锌钢护栏产品的生产销售。 | 净水器代理,净水器招商,净水器加盟-FineSky德国法兹全屋净水 | 锌合金压铸-铝合金压铸厂-压铸模具-冷挤压-誉格精密压铸 | 运动木地板厂家_体育木地板安装_篮球木地板选购_实木运动地板价格 | 慈溪麦田广告公司,提供慈溪广告设计。| 等离子表面处理机-等离子表面活化机-真空等离子清洗机-深圳市东信高科自动化设备有限公司 | 陕西安闸机-伸缩门-车牌识别-广告道闸——捷申达门业科技 | 机器视觉检测系统-视觉检测系统-机器视觉系统-ccd检测系统-视觉控制器-视控一体机 -海克易邦 | 东莞爱加真空科技有限公司-进口真空镀膜机|真空镀膜设备|Polycold维修厂家 | 扬州汇丰仪表有限公司 | 卓能JOINTLEAN端子连接器厂家-专业提供PCB接线端子|轨道式端子|重载连接器|欧式连接器等电气连接产品和服务 | 中矗模型-深圳中矗模型设计有限公司 | 河南道路标志牌_交通路标牌_交通标志牌厂家-郑州路畅交通 | VOC检测仪-甲醛检测仪-气体报警器-气体检测仪厂家-深恒安科技有限公司 | Akribis直线电机_直线模组_力矩电机_直线电机平台|雅科贝思Akribis-杭州摩森机电科技有限公司 | 艾默生变频器,艾默生ct,变频器,ct驱动器,广州艾默生变频器,供水专用变频器,风机变频器,电梯变频器,艾默生变频器代理-广州市盟雄贸易有限公司官方网站-艾默生变频器应用解决方案服务商 | 氧化锆纤维_1800度高温退火炉_1800度高温烧结炉-南京理工宇龙新材料股份有限公司 | 网站建设,北京网站建设,北京网站建设公司,网站系统开发,北京网站制作公司,响应式网站,做网站公司,海淀做网站,朝阳做网站,昌平做网站,建站公司 | 流量卡中心-流量卡套餐查询系统_移动电信联通流量卡套餐大全 | 悬浮拼装地板_篮球场木地板翻新_运动木地板价格-上海越禾运动地板厂家 | 智能化的检漏仪_气密性测试仪_流量测试仪_流阻阻力测试仪_呼吸管快速检漏仪_连接器防水测试仪_车载镜头测试仪_奥图自动化科技 | LHH药品稳定性试验箱-BPS系列恒温恒湿箱-意大利超低温冰箱-上海一恒科学仪器有限公司 | 体检车_移动CT车_CT检查车_CT车_深圳市艾克瑞电气有限公司移动CT体检车厂家-深圳市艾克瑞电气有限公司 | 智能案卷柜_卷宗柜_钥匙柜_文件流转柜_装备柜_浙江福源智能科技有限公司 | 组织研磨机-高通量组织研磨仪-实验室多样品组织研磨机-东方天净 传递窗_超净|洁净工作台_高效过滤器-传递窗厂家广州梓净公司 | 南京雕塑制作厂家-不锈钢雕塑制作-玻璃钢雕塑制作-先登雕塑厂 | TPU薄膜_TPU薄膜生产厂家_TPU热熔胶膜厂家定制_鑫亘环保科技(深圳)有限公司 | 金属检测机_金属分离器_检针验针机_食品药品金属检探测仪器-广东善安科技 | 利浦顿蒸汽发生器厂家-电蒸汽发生器/燃气蒸汽发生器_湖北利浦顿热能科技有限公司官网 | 纯水设备_苏州皙全超纯水设备水处理设备生产厂家 | 骨密度仪-骨密度测定仪-超声骨密度仪-骨龄测定仪-天津开发区圣鸿医疗器械有限公司 |