上海律师咨询_亚洲清色_上海法律在线咨询免费_亚洲青涩在线_找对口律师上策法网-亚洲青涩-策法网

免費法律咨詢熱線:

400-9969-211

21.8

累計挽回客戶損失21.8億元人民幣

1000

余家

企事業(yè)單位、社會團體、政府單位的法律顧問

1996

中國創(chuàng)辦最早的合伙制律師事務(wù)所之一

200

余名

律師 各領(lǐng)域 均有專家級律師坐鎮(zhèn)

30

萬+

累計解決客戶疑難法律問題

70%

律師

70%以上律師獲得法律碩士學(xué)位

服務(wù)領(lǐng)域

為重大疑難復(fù)雜案件提供一體化解決方案

主頁 > 法律案例 > 上海建設(shè)工程合同糾紛民事糾紛律師訴訟案件

上海建設(shè)工程合同糾紛民事糾紛律師訴訟案件

法律案例 2022-06-01 10:05:512373策法網(wǎng)
【導(dǎo)讀】文章摘要:上海市律師事務(wù)所律師對于上海某科技(集團)股份有限公司與北京某有限公司建設(shè)工程合同糾紛一案審理結(jié)果。

  文章摘要:上海市律師事務(wù)所律師對于上海某科技(集團)股份有限公司與北京某有限公司建設(shè)工程合同糾紛一案審理結(jié)果。

上海建筑工程糾紛律師訴訟案件

  【案件概述】原告訴稱,原告與中國人民解放軍信息工程大學(xué)分別于2015年7月10日、7月14日簽訂了學(xué)習(xí)資源中心智能化系統(tǒng)建設(shè)合同、學(xué)習(xí)資源中心模塊化機房建設(shè)合同。合同中約定系統(tǒng)試運行時間為2015年8月23日。

  合同簽訂后次月原告與被告簽訂了合作協(xié)議書,合作協(xié)議書中對原、被告權(quán)利義務(wù)做了明確約定,若被告工期違約,則每逾期一日,應(yīng)按付款額的千分之五支付違約金。

  合同簽訂后,原告依約履行了付款義務(wù),被告并未依約施工,工期嚴重逾期且質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題,導(dǎo)致業(yè)主方的極度不滿并嚴重影響原告聲譽。

  在原告、業(yè)主多次催促未果情況下,原告為及時止損,于2017年3月8日向被告發(fā)出解約函。關(guān)聯(lián)案件一審、二審法院據(jù)此判決合作協(xié)議書自解約函送達之日解除。

  為維護原告合法權(quán)益,現(xiàn)訴至法院,請求依法判令:1、被告支付工期違約金暫計5000000元(實際以2678355.7元為基數(shù),按照每日千分之五,從2015年8月23日計算至2017年3月8日);2、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

  被告辯稱,原告不按照和供應(yīng)商之間的合同約定及時付款是導(dǎo)致工期逾期的重要原因。責(zé)任在于原告,原告要求被告承擔(dān)違約金無依據(jù)。

  【法院判決】駁回原告上海某科技(集團)股份有限公司的訴訟請求。

  案件受理費46800元,由原告上海某科技(集團)股份有限公司負擔(dān)。

  【律師分析】上海建筑工程律師在此分析對于建筑工程合同糾紛中的違約金起算日期問題。

  首先,合作協(xié)議書中約定原告與被告進行合作,共同完成涉案項目的招投標、合同簽訂及項目實施維護工作,該協(xié)議內(nèi)容系框架性約定,約定工期逾期違約責(zé)任,但未載明具體工期,原告以此作為與被告的工期約定,與事實不符;

  其次,采購合同中付款時間及支付方式顯示應(yīng)由原告先向被告支付合同價款,被告在收到款項后發(fā)貨,本案中原告未提供證據(jù)證明其已按照約定時間支付合同款,無法確定被告是否逾期交貨及逾期時間,且雙方簽訂采購合同顯示被告知曉原告與該項目的業(yè)主方簽署的項目承包合同中關(guān)于工期、付款條件、付款進度、驗收條件、質(zhì)保等方面的約定。

  但建工工程合同中并未明確約定雙方合同的工期按照業(yè)主合同工期履行,且合同的其他部分也沒有對工期作出明確約定,故原告以其與業(yè)主方約定的工期為向被告主張權(quán)利的依據(jù)。

  因此法院不予認可;故原告以2015年8月23日作為違約金起算時間,。綜上,對于原告訴請的違約金,法院不予支持。這也是在建筑工程合同糾紛訴訟中常見的訴訟論點。



網(wǎng)站聲明: 本文“上海建設(shè)工程合同糾紛民事糾紛律師訴訟案件”可能部分信息來自互聯(lián)網(wǎng),以學(xué)習(xí)交流為目的,整合法律法規(guī)、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識。如果發(fā)現(xiàn)有涉嫌抄襲的內(nèi)容,請聯(lián)系我們,并提交問題、鏈接及權(quán)屬信息,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

  • 劉某拒不返還彩禮強制執(zhí)行案 劉某拒不返還彩禮強制執(zhí)行案

      1月5日上午,在強制拘留措施施壓下,被執(zhí)行人劉某家屬代其到***法院執(zhí)行局履行義務(wù),一起婚約彩禮糾紛案件順利執(zhí)行完畢。當(dāng)天下午,執(zhí)行干警前往***市拘留所對劉某提前解除拘留。申請執(zhí)行人宋某與被執(zhí)行人劉某因彩禮返還發(fā)生糾紛,宋某將劉某訴至***法院,經(jīng)法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后,劉某拒不履行義務(wù),宋某向法院申請強制執(zhí)行。

    發(fā)布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 上海房屋產(chǎn)權(quán)律師通過案例提醒大家借房屋的風(fēng)險 上海房屋產(chǎn)權(quán)律師通過案例提醒大家借房屋的風(fēng)險

      上海房屋產(chǎn)權(quán)律師借劉某房屋借用后長期未還,葛某起訴要回房屋所有權(quán)的案例,提醒生活中借房屋應(yīng)該注意的風(fēng)險。案情簡介:房屋借用后長期未還,如何確定房屋所有權(quán)。2006年7月25日,葛某表示,1984年1月,葛某之父葛大將其位于西漢村965號的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后,這所房子被他的兒子劉某一家三口占據(jù)。葛大家多次催促劉某歸還房屋,但都失敗了,于是向法院提出以下訴訟請求:1.西漢村965號房屋歸葛所有;2.法律費用和其他費用由劉承擔(dān)。

    發(fā)布于:2022-04-26

    詳細閱讀
  • 李某與安某的彩禮返還糾紛案 李某與安某的彩禮返還糾紛案

      "被告老李系被告小李的父親,被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經(jīng)人介紹認識,認識后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚,訂婚時男方支付女方家彩禮166000元,女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親,支付小李家彩禮20000元,支付彝族風(fēng)俗潑水費600元,潑水費是支付給來小李家?guī)兔Φ挠H友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時,原告小安支付被告小李家彩禮20000元,當(dāng)天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方,小李家一方支付了3000元給小安

    發(fā)布于:2022-05-08

    詳細閱讀
  • 劉某與趙某未結(jié)婚登記返還彩禮案例 劉某與趙某未結(jié)婚登記返還彩禮案例

      劉某(化名)與趙某(化名)原系初中同學(xué),2020 年 4 兩人確定戀愛關(guān)系,2020 年 10 月 1 日,雙方按當(dāng)?shù)亓?xí)俗辦酒席舉行婚禮,按照農(nóng)村習(xí)俗,劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元,舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活,但未辦理結(jié)婚登記手續(xù)。后因生活瑣事雙方產(chǎn)生矛盾,2021 年 6 月 27 日后,劉某及其家人前往趙某家協(xié)商退還彩禮,并確認二人正式分手。因雙方關(guān)于退回多少彩禮未達成一致,劉某遂訴至法院,劉某請求法院判令趙某返還禮金56188元。

    發(fā)布于:2022-05-08

    詳細閱讀

聯(lián)系我們

策法網(wǎng)竭誠為您服務(wù)

圖形驗證碼
提交問題,等待回電
主站蜘蛛池模板: 手术室净化厂家_成都实验室装修公司_无尘车间施工单位_洁净室工程建设团队-四川华锐16年行业经验 | 医养体检包_公卫随访箱_慢病随访包_家签随访包_随访一体机-济南易享医疗科技有限公司 | 海南在线 海南一家 | 压片机_高速_单冲_双层_花篮式_多功能旋转压片机-上海天九压片机厂家 | 盐城网络公司_盐城网站优化_盐城网站建设_盐城市启晨网络科技有限公司 | 拉力机-拉力试验机-万能试验机-电子拉力机-拉伸试验机-剥离强度试验机-苏州皖仪实验仪器有限公司 | 河北中仪伟创试验仪器有限公司是专业生产沥青,土工,水泥,混凝土等试验仪器的厂家,咨询电话:13373070969 | 交流伺服电机|直流伺服|伺服驱动器|伺服电机-深圳市华科星电气有限公司 | 湖南自考_湖南自学考试网 | 超高频感应加热设备_高频感应电源厂家_CCD视觉检测设备_振动盘视觉检测设备_深圳雨滴科技-深圳市雨滴科技有限公司 | 交通信号灯生产厂家_红绿灯厂家_电子警察监控杆_标志杆厂家-沃霖电子科技 | RFID电子标签厂家-上海尼太普电子有限公司 | 南京交通事故律师-专打交通事故的南京律师 | 桑茶-七彩贝壳桑叶茶 长寿茶| 不锈钢螺丝 - 六角螺丝厂家 - 不锈钢紧固件 - 万千紧固件--紧固件一站式采购 | 工业铝型材生产厂家_铝合金型材配件批发精加工定制厂商 - 上海岐易铝业 | 传递窗_超净|洁净工作台_高效过滤器-传递窗厂家广州梓净公司 | 重庆LED显示屏_显示屏安装公司_重庆LED显示屏批发-彩光科技公司 重庆钣金加工厂家首页-专业定做监控电视墙_操作台 | 带压开孔_带压堵漏_带压封堵-菏泽金升管道工程有限公司 | 干法制粒机_智能干法制粒机_张家港市开创机械制造有限公司 | 巨野月嫂-家政公司-巨野县红墙安康母婴护理中心 | 体视显微镜_荧光生物显微镜_显微镜报价-微仪光电生命科学显微镜有限公司 | 营养师网,营养师考试时间,报名入口—网站首页 | 华溶溶出仪-Memmert稳定箱-上海协烁仪器科技有限公司 | 泰兴市热钻机械有限公司-热熔钻孔机-数控热熔钻-热熔钻孔攻牙一体机 | 道达尔润滑油-食品级润滑油-道达尔导热油-合成导热油,深圳道达尔代理商合-深圳浩方正大官网 | 生产加气砖设备厂家很多,杜甫机械加气砖设备价格公道 | 电伴热系统施工_仪表电伴热保温箱厂家_沃安电伴热管缆工业技术(济南)有限公司 | 阿米巴企业经营-阿米巴咨询管理-阿米巴企业培训-广东键锋企业管理咨询有限公司 | 建筑消防设施检测系统检测箱-电梯**检测仪器箱-北京宇成伟业科技有限责任公司 | 天津散热器_天津暖气片_天津安尼威尔散热器制造有限公司 | MES系统-WMS系统-MES定制开发-制造执行MES解决方案-罗浮云计算 | 液压扳手-高品质液压扳手供应商 - 液压扳手, 液压扳手供应商, 德国进口液压拉马 | 短信营销平台_短信群发平台_106短信发送平台-河南路尚 | 东莞画册设计_logo/vi设计_品牌包装设计 - 华略品牌设计公司 | 杰福伦_磁致伸缩位移传感器_线性位移传感器-意大利GEFRAN杰福伦-河南赉威液压科技有限公司 | TYPE-C厂家|TYPE-C接口|TYPE-C防水母座|TYPE-C贴片-深圳步步精 | 氟塑料磁力泵-不锈钢离心泵-耐腐蚀化工泵厂家「皖金泵阀」 | 灌装封尾机_胶水灌装机_软管灌装封尾机_无锡和博自动化机械制造有限公司 | 丹佛斯压力传感器,WISE温度传感器,WISE压力开关,丹佛斯温度开关-上海力笙工业设备有限公司 | 纯化水设备-纯水设备-超纯水设备-[大鹏水处理]纯水设备一站式服务商-东莞市大鹏水处理科技有限公司 |